宜宾南站标准化建设工程比选公告
标讯类别：国内招标
招标人：中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段
资金来源：其它
1．比选条件
1.1本比选项目宜宾南站标准化建设工程，项目业主为中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段，该项目已由宜宾车务段党政联席会会议纪要〔2021〕第12次批准实施，项目资金来自段自筹资金，项目出资比例为100%。比选人为中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段。项目己具备比选条件，现对该项目施工进行公开比选。
2．项目概况与工程造价
2.1 项目名称：宜宾南站标准化建设工程比选
2.2 建设地点：宜宾南站。
2.3工程规模：对车站的信号楼、职工活动室、办公区域、单身宿舍、停车场、车站间休室等区域进行综合整治。
2.4 标段划分： 2个标段。
1标段：信号楼、活动室、办公区域整治
2标段：单身宿舍、停车场、车站间休室整治
2.5施工工期：
1标段：30天，2标段30天。
2.6z 高控制价：
1标段：z 高限价55万元；
2标段：z 高限价55万元。
3．竞标人资格要求
3.1营业执照要求：竞标人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织，具有提供本次比选所需服务能力。
3.2资质要求：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。
3.3类似项目业绩：近3年（2018年至今）以来竞标人具备至少一项铁路类似项目施工业绩，并且能提供相关业绩证明（合同复印件）。
3.4人员要求：
①现场拟派的管理人员至少应含项目经理1人，安全负责人1人，质量负责人1人；其中项目经理具备二级及以上建造师资质，安全负责人具备助工及以上资质。
②其他人员：请竞标人根据项目实际情况自行配备。
3.5信誉要求：竞标人资信良好，无诉讼、仲裁及履约不良等情况。
①在国家企业信用信息公示系统中不存在仍存续的行政处罚信息和列入经营异常名录信息，不存在列入严重违法失信企业名单信息等情况；
②在信用中国系统（https://www.creditchina.gov.cn/）公示信息中，不存在失信被执行人情况；
③在中国裁判文书网（https://www.wenshu.court.gov.cn/）中，自递交竞标文件之日起前一年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；（由竞标人提供相应的网页截图）
④竞标人未被国家、中国国家铁路集团有限公司暂停或取消竞标资格，且不在中国铁路成都局集团有限公司限制竞标期限内。
3.6其他要求：本次比选不接受联合体参与。
4．特别约定
4.1为保证工程进度不延误工期，同一竞标人只能中取1个标段，若同一竞标人同时在1、2标段中排名第 一时，则按标段序号推荐中标候选人，剩余标段则推荐排名第二的竞标人为中标候选人。
4.2竞标人中标后必须严格按照比选文件约定的工期保质保量完成标准化建设。
4.3现场拟派的项目经理和安全负责人应按照铁路总公司、集团公司有关规定参加岗位安全培训，取得培训合格证书，并定期参加相关单位复审。
5．比选文件的获取
凡有意参加参选者，请于2021年4月15日至2021年4月19日（上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分），提供法定代表人授权委托书原件（如果由法定代表人办理报名，提供公司介绍信原件）、公司营业执照复印件、资质证书复印件、经办人身份证复印件、转账凭证复印件（所有材料均需加盖 公章）购买比选文件，比选文件每套售价300元，售后不退。
6．比选文件递交和截止时间：2021年4月28日下午14时00分至14时30分。
联系人：赵工
电 话：13439916939
电子邮箱：ztgx2008@163.com
